Договор поставки (публичная оферта)

Настоящий Договор является официальным предложением (публичной офертой) ООО ПК «ТЕХНОИМПУЛЬС», именуемое в дальнейшем - «Поставщик», в лице генерального директора  Кузнецова Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, для любого лица, именуемого в дальнейшем - «Покупатель», которое примет настоящее предложение, на указанных ниже условиях.

В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ), в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты, становится Покупателем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен заключению Договора на условиях, изложенных в оферте).

Моментом полного и безоговорочного принятия Заказчиком предложения Исполнителя заключить Договор оферты (акцептом оферты) считается факт оплаты Товаров Поставщика.

Текст настоящего Договора-оферты (далее - «Договор») размещен на официальном сайте Поставщика: www.tehimpuls.ru.

Осуществляя акцепт Договора в порядке, установленном Договором, Покупатель подтверждает, что он ознакомлен, согласен, полностью и безоговорочно принимает все условия Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора, размещенном на официальном сайте Поставщика: www.tehimpuls.ru, в том числе в приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью.

Покупатель согласен, что акцепт Договора в порядке, установленном Договором является заключением Договора на условиях, изложенных в нем.

Договор не может быть отозван.

Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Покупателем и Поставщиком (далее по тексту - Стороны) и сохраняет при этом юридическую силу.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю в собственность в установленный настоящим договором срок Товары, а Покупатель - оплатить и принять их. Обязательство Поставщика по поставке считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю, либо указанному им на основании п. 3.4. Договора перевозчику.

1.2. Товарами в рамках настоящего договора являются диски и лопасти для затирочных машин.

1.3. Ассортимент и характеристика Товаров размещены на официальном сайте Поставщика: www.tehimpuls.ru.

1.4. Количество, наименование, ассортимент, стоимость Товаров, способ доставки указываются в счетах на оплату и товарных накладных.

1.5. Каждая конкретная поставка осуществляется на основании заказа Покупателя. Заказ считается подтвержденным с момента выставления Продавцом Покупателю Счета на оплату. Оплачивая Товар Покупатель подтверждает согласие с условиями договора поставки (публичная оферта), размещенном на официальном сайте Поставщика: www.tehimpuls.ru, верность информации о количестве и ассортименте заказываемых Товаров указанной в счете на оплату.

1.6. Заказ направляется посредством электронной или телефонной связи и должен содержать следующую информацию о Товаре:

- количество;

- наименование;

- условия поставки в соответствии с разделом 3. Договора;

- адрес поставки.

2. Цена и порядок расчетов

2.1. Цена за единицу и общая стоимость поставляемого по настоящему договору Товара исчисляется в Российских рублях с НДС 18% и указывается в счетах на оплату.

2.2. Стоимость перевозки в стоимость Товара не входит и в счетах на оплату не указывается.

2.3. Общей стоимостью Договора является совокупная стоимость всех счетов на основании Заказов Покупателя в рамках настоящего Договора.

2.4. Покупатель оплачивает поставляемый Товар на условиях стопроцентной предоплаты, если иное не установлено счетом на оплату Товара.

2.5. Оплата поставляемых Товаров производится Российскими рублями путем перечисления Покупателем денежных средств в размере, предусмотренном счетом на оплату, на счет Поставщика либо иной счет, предварительно указанный Поставщиком.

2.6. Оплата товаров осуществляется в течении срока действия счета на оплату указанного в счете на оплату.

2.7. Датой оплаты Покупателем поставляемого Товара считается дата поступления денежных средств в размере, предусмотренном счетам на оплату, на счет Поставщика либо иной счет, указанный Поставщиком.

 

3. Порядок и сроки поставки

3.1. Отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется в течение 12 (двенадцати) рабочих дней с даты поступления денежных средств уплаченных Покупателем на расчетный счет Поставщика.

3.2. Поставка Товара осуществляется следующими способами:

3.2.1. Путем передачи Товара Покупателю на складе Поставщика. При передаче Товара Покупателю на складе Поставщика, право собственности на поставляемый Товар и риск случайной гибели или повреждения переходит к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком Покупателю на складе Поставщика.

3.2.2. Путем передачи Товара перевозчику указанному Покупателем. При передаче Товара перевозчику, указанному Покупателем,  право собственности на поставляемый Товар и риск случайной гибели или повреждения переходит к Покупателю в момент передачи Товара Поставщиком перевозчику. При перевозке Товара транспортной компанией (перевозчиком) рекомендована жесткая упаковка, стоимость которой является дополнительными расходами Покупателя и оплачиваются Покупателем при получении Товара от перевозчика.

3.3. Поставщик обеспечивает передачу Товара Покупателю или перевозчику указанному Покупателем, а также погрузку Товара на транспорт Покупателя или перевозчика. Полномочия лица, действующего от имени Покупателя, подтверждается доверенностью, выданной Покупателем и оформленной по типовой межотраслевой форме № М-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а.

3.4. Товар по настоящему Договору может быть отгружен третьему лицу. В таком случае Покупатель должен направить Поставщику по электронной почте соответствующее указание об отгрузке Товара третьему лицу (с указанием его полного наименования и местонахождения, а также наименования и количества Товара, подлежащего отгрузке); Третье лицо осуществляет приемку Товара в соответствии с п. 4 Договора. Полномочия лица, действующего от имени указанного Покупателем третьего лица, подтверждается доверенностью, выданной третьим лицом и оформленной по типовой межотраслевой форме № М-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а.

4. Приемка товара

4.1. Поставщик обязан обеспечить возможность принятия товара Покупателем, а Покупатель обязан при приемке Товара осмотреть его внешний вид на наличие видимых недостатков, проверить количество и ассортимент (комплектность) товара.

4.2. Факт соответствия комплектности Товара условиям договора, факт отсутствия внешних недостатков и/или дефектов товара, факт передачи Поставщиком и приема Покупателем товара подтверждаются товарной накладной (товарный раздел УПД), подписанным уполномоченными представителями Сторон, либо транспортной накладной.

4.3. Поставщик при передаче Товара передает Покупателю Универсальный передаточный документ (Приложение № 1 к письму ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96@);

4.4. Покупатель в день получения либо на следующий рабочий день после дня получения Товаров направляет Поставщику по электронной почте, указанной в разделе 8 Договора, сканированный образ надлежащим образом заполненных первичных и товаросопроводительных документов (ТН, ТТН, УПД и т.п.), а также направляет один экземпляр указанных документов Поставщику заказным письмом или курьерской службой по адресу: 150000, г. Ярославль, а/я 1 (для ДЭС), в течение 5 (пяти) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю.

5. Претензии

5.1. Претензии, касающиеся несоответствия Товара по количеству должны быть предъявлены Поставщику в течение 5 дней, а по качеству в течение 10 дней с момента передачи Товара Покупателю.

5.2. Любая претензия должна подаваться в письменной форме. В претензии должны быть указаны характеристика Товара; подробное описание несоответствия Товара; номер и дата товарной накладной (УПД).

5.3. Дефектные Товары, направляемые Поставщику, должны быть надлежащим образом упакованы и отправлены с оплаченными транспортными расходами.

Дефектные Товары направляются Поставщику в чистом виде в полной комплектации.

5.4. Если будет установлено, что качество Товара не соответствует условиям настоящего Договора, Поставщик должен, по своему выбору, заменить дефектный Товар аналогичным или вернуть Покупателю стоимость дефектного Товара.

5.5. Доставка Покупателю замененных Товаров производится с последующей поставкой на условиях и в сроки, определенные для поставки Товаров.

5.7. Претензии к Поставщику не принимаются в следующих случаях:

- Покупателем нарушен порядок документооборота, предусмотренный п. 4.4. Договора;

- претензия была заявлена с нарушением условий, установленных в п. 5.1-5.2 Договора;

- Товар был поврежден после исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке;

- дефекты Товара возникли в результате нарушения правил его эксплуатации, транспортировки, использования Товара не по назначению, его разборки, усовершенствований, изменений или иных работ, произведенных с Товаром каким-либо лицом, кроме Поставщика;

- Товары имеют механические или тепловые повреждения не связанные с использованием Товаров по их прямому назначению; повреждения, вызванные попаданием агрессивных сред;

- в других случаях, установленных действующих законодательством РФ.

В указанных случаях все ремонтные, транспортные  и прочие расходы оплачиваются Покупателем.

5.8. Поставщик может отказать в удовлетворении претензии в случае, если дефектные Товары, по которым была заявлена претензия, поступят к Поставщику по истечении 1 месяца с момента предъявления претензии.

6. Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,01% от стоимости непоставленного (недопоставленного) Товара за каждый день просрочки поставки, но не более 5% от общей стоимости непоставленного (недопоставленного) в срок Товара.

6.2. В случае нарушения срока оплаты (доплаты) за Товар, указанного в счете на оплату Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,01% стоимости недоплаченного Товара за каждый день просрочки оплаты Товара. В случае, если просрочка оплаты Покупателем Товара составляет более 30 дней, начисление пени прекращается, а покупатель уплачивает штраф в размере 5% от стоимости Товара, при этом Поставщик вправе отказаться от исполнения договора. Условия настоящего пункта не применяются в случае поставки Товаров на условиях стопроцентной предоплаты.

6.3. В случае отказа от исполнения договора по инициативе Покупателя Поставщик возвращает Покупателю уплаченные за Товар денежные средства за вычетом суммы штрафа в размере 10% от стоимости Товара.

6.4. Требования об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Покупателя. В случае отсутствия надлежаще оформленного требования пеня не начисляется и не уплачивается.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны будут стремиться решить все споры и разногласия путем проведения переговоров.

7.1. Все неурегулированные споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ярославской области, при условии соблюдения досудебного порядка разрешения споров.